юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки











Яндекс цитирования

Рассылка 'BugTraq: Закон есть закон'



Rambler's Top100



Главная страница библиотеки

Договор подряда (общая форма)

г. ____________________    "____" _____________ 199 __ г.

__________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и 
_____________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании ____________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 
настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: ________________
_____________________________________________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена)
 именуемую в дальнейшем "Работа".
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до "___" 
__________ 199 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, 
предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими 
инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с "____" ___________________ 199 ____ г. до "___" 
________________ 199 ___ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы 
досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы 
Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора. 
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 
процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, 
ухудшившее качество Работы, в течение __________ дней.
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего 
договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение ________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании 
Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять 
результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, 
или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _______ 
дней с момента приемки результатов Работы.
2.4. 3аказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не 
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, 
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до 
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере _______________________ руб.
          (сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ______________________ руб.
      (сумма цифрами и прописью) 
3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.
      (сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления 
средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, 
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета 
____% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются 
в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в ________________ 
_____________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение
_____________________________________________________________________
третейского, арбитражного или народного суда,
_____________________________________________________________________.
выбранного сторонами для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик __________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик ________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)

Подписи и печати сторон
Заказчик _________________________________
(подпись и печать)
Подрядчик _______________________________
(подпись и печать)

Главная страница библиотеки

 

Источник информации: http://www.internet-law.ru/docs/72.htm

 

Добавить эту страницу в закладки:

 


 

Произвольная ссылка:

Разработка сайта
ArtStyle Group

Уважаемый посетитель!

Вы, кажется, используете блокировщик рекламы.

Пожалуйста, отключите его для корректной работы сайта.